LHICE 

ZMLUVA O DIELO 
uzavretá podl'a § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "Obchodný zákonník") 

č. zmluvy objednávatel'a: 
č. zmluvy zhotovitel'a: 
1.10bjednávatel' 
zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 

[1/11/08/2014] 
	[ 	] 
Článok 1 
Zmluvné strany 
Mestský úrad Spišské Podhradie 
Mariánske námestie 37 
053 04 Spišské Podhradie 
Mgr. Jozef Bača, primátor 
00329622 
2020717886 

	Bankové spojenie: 	VÚB, a.s. 
	číslo účtu: 	3209693059/0200 
	IBAN 	SK7702000000003209693059 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach 
	- technických: 	MVDr. Michal Kapusta 

- zmluvných: 
1 .. 2 Zhotovitel': 
zapísaný: 
konajúci: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IBAN: 
BIC - SWIFT KÓD: 

MVDr. Michal Kapusta 
M - SILNICE a.s. 
Husova 1697, 530 03 Pardubice, ČR 
v Obchodnom registri Krajského súdu v Hradci Králové 
oddiel: B, vložka Č. 430 
Ing. Václav Kučera - predseda predstavenstva a.s. 
Ing. Zdenek Babka - podpredseda predstavenstva a.s. 
42196868 
4020139981 
SK4020139981 
Česká spoŕitelna a.s., pobočka Hradec Králové 
4423772 / 0800 
CZ40 0800 0000 0000 04423772 
GIBACZPX 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach 
	- technických: 	Ing. František Kočiš - stavbyvedúci 
	- zmluvných: 	Ing. Milan Čuraj, PhD. - splnomocnený zástupca 
Článok 2 
Podklad pre uzavretie Zmluvy 
2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je výsledok verejného obstarávania vykonaného podl'a zák. 
č.25/2006 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
Článok 3 
Predmet Zmluvy 
3.1 Zhotovitel' sa zavazuje zhotoviť pre Objednávatel'a dielo .Kompostáreň na zhodnocovanie 
bioodpadov v meste Spišské Podhradie" v rozsahu Prílohy Č. 1 - Projektová dokumentácia 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21500,0);(0,0);(0,21276);(21500,21276)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21487,0);(0,0);(0,21498);(21487,21498)posrelh0posrelv0pib
a Prílohy Č. 2 - Výkaz, výmer tejto Zmluvy (ďalej len "Dielo") podľa podmienok dohodnutých 
v tejto Zmluve. 
	3.2 	Objednávatel' sa zaväzuje Dielo prevziať a zaplatiť Zhotovitel'ovi cenu podl'a článku 4 tejto 
Zmluvy. 
Článok 4 
Cena a platobné podmienky 
	4.1 	Cena za Dielo v rozsahu podl'a článku 3 tejto Zmluvy je Zmluvnými stranami dohodnutá ako 
cena maximálna vo výške 
186 439,61 EUR bez DPH 
(slovom: stoosemdesiatšesťtisíc štyristotridsaťdeväť EUR! šesťdesiatjeden centov bez DPH) 
(ďalej len "Cena"). 
Vyššie uvedená cena je maximálna cena Diela, ktorá zahrňuje všetky náklady, spojené 
s realizáciou Diela až do doby konečného odovzdania celého Diela a je konečnou, maximálnou 
zmluvnou cenou. Uvedená cena nepodlieha inflácii, zmenám na základe úprav mzdových, 
materiálových alebo iných nákladov, ani zmenám z dôvodu zmien legislatívy. 
	4.2 	Zhotovitel' výslovne prehlasuje, že sú mu známe všetky skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre 
vykonanie prác, predovšetkým situácia v zásobovaní a čistení stavby a zabezpečí si všetky 
informácie o prípadnom vývoji miestnych pomerov, vrátane technickej realizácie celej stavby. 
Dodatočné požiadavky zhotovitel'a, ktoré vyplývajú z týchto dôvodov, nebudú uznané. V cene 
Diela je zahrnuté všetko, čo je potrebné pre úplné, riadne, funkčné, termínovo a vecne 
primerané plnenie jednotlivo, rovnako ako celku, a to aj tam, kde by to z popisu prác 
a špecifikácií alebo projektovej dokumentácie zvlášť nevyplýva lo, predovšetkým ale: 
•	všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, 
nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, 
•	všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na dozor, nadčasy, 1Vir __ 
odlučné, cestovné a iné vedl'ajšie výdaje, 
•	náklady na prenájom pozemkov ako spracovatel'ských alebo skladovacích • ; 
	•		náklady na vyloženie, skladovanie a rozdelenie všetkých pre dielo 	materiálov 
a dodávok, 
•	náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovísk, pomocnéno naracia 
a skladovacích plôch, 
•	náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého diela objednávatel'om, 
•	vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, vrátane dodržovanja 
odpovedajúcich zákonov o ochrane životného prostredia a nariadení orgánov, 
•	náklady, spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, vrátane colných a iných 
poplatkov, certifikácie a dopravy, 
•	všetky vedl'ajšie pomocné a režijné práce a výkony, ktoré sú potrebné pre dokonalé 
a kompletné plnenie v jednotlivom, rovnako ako v celku. 
4.3 	Zmluvné strany sa dohodli na týchto platobných podmienkach: 
4.3.1 Zhotovitel' je oprávnený vystaviť faktúru najneskôr do 15. dňa po vykonaní úplného Diela 
špecifikovaného v tejto Zmluve na základe schválených Súpisov vykonaných prác a 
dodávok a Zisťovacieho protokolu. Uvedené podklady podpísané oprávnenými zástupcami 
oboch Zmluvných strán musia byť doložené k faktúre ako jej neoddelitel'ná súčasť. 
4.3.2 Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa riadneho doručenia faktúry objednávatel'ovi. 
4.3.3 Zhotovitel' berie na vedomie, že Dielo sa zadáva v rámci projektu pod názvom 
Kompostáreň na zhodnocovanie bioodpadu v meste Spišské Podhradie a bude 
financovaná z vlastných zdrojov prijímatel'a a z prostriedkov EU v rámci Operačného 
programu Životné prostredie, spolufinancovaný Kohéznym fondom, Prioritná os: 4, 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21496,0);(0,0);(0,21495);(21496,21495)posrelh0posrelv0pib
Odpadové hospodárstvo, Opatrenie 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 
a 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov 
4.3.4 Objednávatel' je oprávnený zadržať 15% z fakturovanej sumy po zhotovení Diela na 
zabezpečenie odstránenia vád zistených alebo oznámených počas preberacieho konania, 
a to až do odstránenia týchto vád, alebo na zabezpečenie úhrady peňažnej pohl'adávky 
objednávatel'a voči Zhotovitel'ovi vzniknutej z tejto Zmluvy. 
4.3.5 V prípade ak Zhotovitel' mešká s riadnym odovzdaním Diela ako celku o viac ako 30 dní, 
v prospech Objednávatel'a prepadá 30% z finančného zaistenia podl'a bodu 4.3.4. Za 
každé ďalšie 30 dňové meškanie s riadnym odovzdaním Diela ako celku prepadá 
v prospech Objednávatel'a ďalších 30% z finančného zaistenia podl'a bodu 4.3.4. 

Článok 5 
Realizácia Diela 
Lehota dodania Diela 
	5.1 	Zhotovitel' je povinný zhotovovať Dielo v súlade s Prílohou č.1 - Projektová dokumentácia 
a Prílohou Č. 2 - Výkaz, výmertejto Zmluvy a dokončiť Dielo najneskôr do 90 kalendárnych dní 
odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 
	5.2 	Zhotovitel' má nárok na predlženie doby na vykonanie Diela, iba do tej miery, v akej dokončenie 
Diela je alebo bude oneskorené z niektorého z nasledujúcich dôvodov: 
5.2.1 omeškanie Objednávatel'a, na základe ktorého vzniká Zhotovitel'ovi nárok na predlženle 
príslušnej doby na vykonanie Diela podl'a iných ustanovení tejto Zmluvy; 
5.2.2 Vyššia moc.V prípade vyššej moci sú zmluvné strany oslobodené od zodpovednosti za 
čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných záväzkov. Za vyššiu moc sa považujú tie 
okolnosti, ktoré vznikli po uzatvorení Zmluvy v dôsledku zmluvnými stranami 
nepredvídatel'ných udalostí mimoriadnej povahy, ktoré majú bezprostredný vplyv na 
plnenie Diela: vojna, požiar, výbuch, zemetrasenie, záplava, víchrica, povstanie, 
občianska vojna. Zmeny ekonomického, finančného a menového charakteru a bežného 
obchodného rizika nie sú považované za vyššiu moc. V prípade vyššej moci sa predlžuje 
lehota splnenia zmluvných záväzkov o dobu, počas ktorej budú trvať následky vyššej 
moci.Zmluvná strana, u ktorej prípad vyššej moci nastal, je povinná bezodkladne o tom 
písomne informovať druhú stranu, najneskôr však do 5 dní. Ak nebudú lehoty dodržané, 
nemôže sa zmluvná strana dovolávať vyššej moci. 
Miesto plnenia a odovzdania Diela 
	5.3 	Zhotovitel' sa zaväzuje dodať Dielo u Objednávatel'a: Mesto Spišské Podhradie na parc. Č. 1899, 
1884. 
článok 6 
Odovzdanie a prevzatie Diela 
	6.1 	Zhotovitel' je povinný oznámiť Objednávateľovi zápisom do stavebného denníka v primeranej 
lehote, najneskôr 5 dní vopred, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. 
	6.2 	Objednávatel' je povinný zvolať preberacie konanie do 10 dní od doručenia oznámenia 
Zhotovitel'a podl'a predošlého bodu a následne bez zbytočného odkladu prevziať 
Dielo.Povinnosť Objednávatel'a stanovená v predchádzajúcej vete platí iba v prípade naplnenia 
predpokladov stanovených v bode 6.3 tejto Zmluvy. 
	6.3 	Objednávatel' je povinný prevziať Dielo, iba 
6.3.1 bolo Dielo vykonané a dokončeoe s:....aoe s touto Zmluvou, čo okrem iného zahŕňa 
nasledovné: 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21487,0);(0,0);(0,1911);(1204,1911);(1204,21497);(21487,21497)posrelh0posrelv0pib

6.3.1.1 Dielo bude mať vlastnosti uvedené v Prílohe Č. 1 - Projektová dokumentá 'a 
k tejto Zmluve a bude bez vád alebo bude mať len vady nebrániace jeho 
užívaniu; 

6.3.1.2 Dielo bude zodpovedať príslušným všeobecne záväzným predpisom; 

6.3.2 Objednávatel' vystavil a podpísal Zápisnicu o prevzatí diela, ktorá potvrdzuje, že Dielo 
bolo riadne dokončené v súlade so Zmluvou a splňa požiadavky a iné parametre uvedené 
v tejto Zmluve; Objednávateľ vystaví Zápisnicu o prevzatí diela podte predchádzajúcej 
vety aj v prípade, ak Dielo obsahuje drobné vady, ktoré nebránia jeho užívaniu,pričom 
v Zápisnici o prevzatí diela určí lehotu na ich odstránenie. 

	6.4 	Ustanovenie bodu 6.3.2 vyššie primerane oprávňuje konať v mene Objednávateľa aj Zástupcu 
objednávateľa. 

	6.5 	Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastne náklady odstrániť zistené vady a nedostatky Diela, ktoré budú 
identifikované v rámci preberacieho konania. 

Článok 7 
Nadobudnutie vlastníckeho práva 

	7.1 	Vlastníkom Diela je od začiatku zhotovovania Diela Objednávatel'. Nebezpečenstvo škody na 
predmete Diela alebo jeho časti ako aj iná zodpovednosť Zhotoviteľa podl'a tejto Zmluvy tým 
nie je dotknutá. 

	7.2 	Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že vlastnícke právo ku každému Materiálu, ktoré bude 
predmetom dodávky zo strany Subdodávatel'a prejde na Zhotoviteľa ešte predtým, než 
vlastnícke právo k tomuto Materiálu prejde na Objednávatel'a, alebo aby vlastnícke právo prešlo 
zo strany Subdodávatel'a priamo na Objednávatel'a. 

Článok 8 
Povolenia a súčinnosť 

	8.1 	Objednávatel' pre realizáciu diela poskytne Zhotovitel'ovi projektovú dokumentád 
nachádzajúcu sa v Prílohe Č. 1 k tejto Zmluve. 

	8.2 	Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky prípadné ďalšie Povolenia potrebné 
na vykonanie predmetu Diela v súlade s touto Zmluvou. Zhotovitel' je zodpovedný za získ:ane 
Povolení v takom čase, aby mohol riadne a včas plniť svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy, . 
zodpovedá Objednávatel'ovi za škodu tým spôsobenú. Objednávatel' je povinný POSkYtnlC 
Zhotovitel'ovi primeranú súčinnosť potrebnú na získanie Povolení. 
8.3 Objednávatel' je povinný poskytnúť Zhotovitel'ovi nasledovnú súčinnosť: 

8.3.1 Objednávatel' vynaloží maximálne úsilie, aby na žiadosť Zhotoviteľa poskytol 
Zhotovitel'ovi v primeranom rozsahu technickú spoluprácu spočívajÚCU v odovzdaní 
doplňujúcich údajov a spresnení podkladov, ak to bude nevyhnutne potrebné pre riadne 
plnenie povinností Zhotoviteľa podl'a tejto Zmluvy. 

8.3.2 Od príslušného dňa začatia prác Objednávatel' musí umožniť Zhotovitel'ovi taký prístup a 
užívanie častí Diela, ako je odôvodnene potrebné pre Zhotoviteľa na plnenie jeho 
povinností podľa tejto Zmluvy. 

Článok 9 
Rozhodovanie Objednávatel'a 

9.1 	Kedykol'vek táto Zmluva predpokladá, že Objednávater bude postupovať v súlade s I to 
bodom 9.1, aby nejakú záležitosť dohodol alebo rozhodol, Objednávater bude túto záležitosť 
konzultovať so Zhotovitel'om s ciel'om dosiahnuť dohodu. Ak sa dohoda nedosia ne, 
Objednávateľ musí urobiť s maximálnou odbornou starostlivosťou rozhodnutie v súlade s to 

:" . 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21497,0);(0,0);(0,21499);(13850,21499);(13850,2792);(21497,2792)posrelh0posrelv0pib
Článok 10 
Osobitné povinnosti Zhotovitel'a 

	10.1 	Zhotovitel' je povinný spolupracovať s Tretími osobami (projektant, technický dozor investora), 
ktoré v prípade potreby určí Objednávatel' za účelom zabezpečenia riadneho vykonania Diela. 

10.2 Zhotovitel' je povinný zaistiť, udržiavať a hradiť poistenie zodpovednosti za škody, vzniknuté 
v súvislosti s jeho činnosťou, a to v minimálnej výške plnenia 50 000,- EUR (slovom: 
päťdesiattisíc EUR).Zhotovitel' je povinný udržiavať v platnosti poistenie zodpovednosti za škody 
od dátumu začatia prác na Diele až do úplného zrealizovania a odovzdania Diela podl'a tejto 
Zmluvy. V prípade, ak sa poistná zmluva Zhotovitel'a nebude vzťahovať na všetky Zhotovitel'om 
uskutočnené činnosti a jej rozsah bude zúžený, alebo niektoré činnosti vybrané, je Zhotovitel' 
povinný poistnú zmluvu predložiť Objednávatel'ovi k odsúhlaseniu dojednaného rozsahu 
poistenia. Zhotovitel' predloží na základe písomnej žiadosti Objednávatel'ovi kedykol'vek 
potvrdenie o zaplatení poistného preukazujúce, že poistenie je uskutočňované v súlade 
s ustanovením tejto Zmluvy. 

10.3 V prípade potreby zmeny stavebných materiálov a zariadení zo strany Zhotovitel'a oproti 
schválenej projektovej dokumentácii je tento povinný navrhované zmeny prerokovať 
a odsúhlasiť s Objednávatel'om a musí zabezpečiť kompatibilitu s ostatnými použitými 
materiálmi. Zmenené stavebné materiály a zariadenia musia byť minimálne porovnatel'nej alebo 
vyššej kvality, čo je Zhotovitel' povinný preukázať, a nesmú navýšiť cenu Diela. 

10.4 Zhotovitel' je povinný umožniť Objednávatel'ovi zdokumentovanie stavu realizácie Diela 
a vykonaných prác predtým ako prípadne pokračovanie prác môže znemožniť neskoršiu 
kontrolu v súlade so stavebným zákonom. 

	10.5 	Zhotovitel' je povinný spolupracovať s Tretími osobami, ktoré v prípade potreby určí 
Objednávatel' za účelom zabezpečenia riadneho vykonania Diela. 

	10.6 	Zhotovitel' je povinný do siedmich dní od výzvy Objednávatel'a na podpis zmluvy zložiť na účet 
Objednávatel'a finančnú čiastku vo výške 15 000,- EUR (slovom: Pätnásťtisíc EUR), ktorá bude 
slúžiť ako inštitút finančného zaistenia riadneho zhotovovania Diela - v požadovanej kvalite, 
včasnosti a dodržiavania ostatných zmluvných podmienok. 

10.7 V prípade, ak Zhotovitel' v priebehu plnenia Zmluvy závažným spôsobom poruší zmluvné 
povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy, finančné zaistenie v plnej sume prepadá v prospech 
Objednávatel'a. 

10.8 V prípade, ak finančné zaistenie nebude vo vyššie uvedenej lehote pripísané na účet 
Objednávatel'a, je tento oprávnený od podpisu Zmluvy odstúpiť. 

10.9 Objednávatel' je do siedmich pracovných dní po skončení platnosti Zmluvy povinný vrátiť 
Zhotovitel'ovi na jeho účet finančné zaistenie (15000,- EUR) ponížené o sumu prípadných 
zmluvných pokút v zmysle čl. 13. 

9.2 

9.3 

Zmluvou a všetkými príslušnými právnymi, technickými a inými predpismi a normami, pričom 
zoberie do úvahy všetky významné okolnosti. 

Objednávatel' oznámi Zhotovitel'ovi výsledok každej dohody alebo rozhodnutia spolu s 
primeraným odôvodnením. Takáto dohoda alebo rozhodnutie budú pre Zmluvné strany záväzné 
až do ich zrušenia alebo nahradenia inou dohodou alebo rozhodnutím Objednávatel'a. 

Ustanovenia tohto článku 9 primerane oprávňujú konať v mene Objednávatel'a aj Zástupcu 
objednávatel'a. 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21486,0);(0,0);(0,21500);(21486,21500)posrelh0posrelv0pib
Článok 11 
Spôsob vykonávania Diela 
	11.1 Zhotovitel' je povinný bez zbytočného oo 	Objednávatel'ovi akékoľvek skutočnosti, 
ktoré môžu byť rozhodujúce pre riadne ne.e -.r::#_~ '7 ..NV, najmä vo vzťahu k Cene za Dielo, 
k termínom realizácie prác na Diele, ich rczsa~ _ :: 

/~ 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21500,0);(0,0);(0,2786);(1547,2786);(1547,21498);(21500,21498)posrelh0posrelv0pib

11.2 Zhotoviteľ za zaväzuje plniť Pokyny Objednávateľa. 

11.3 Zhotoviteľ je povinný preskúmať každý Pokyn s odbornou starostlivosťou. Pokiar je Z oto' eľ 
toho názoru, že ide o vadný Pokyn, ktorý by mohol byť v rozpore s platnými predpismi alebo by 
mohol spôsobiť, že predmet Diela nebude vykonaný v súlade s touto Zmluvou, Zhoto . er je 
povinný bezodkladne upozorniť na túto skutočnosť Objednávateľa v písomnej forme. Ak 
Zhotoviteľ upozorní Objednávateľa na vadnosť Pokynu, ten následne rozhodne, či je napriek 
upozorneniu Zhotovitel' povinný daný Pokyn plniť alebo nie. Ak následne rozhodne, že napriek 
upozorneniu Zhotovitel'a je Zhotovitel' daný Pokyn povinný plniť, za následky takéhoto pokynu 
zodpovedá Objednávateľ. Ak však Zhotoviteľ písomne neupozorní Objednávateľa na vadnosť 
Pokynu a takúto vadnosť mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti identifikovať, 
potom Zhotoviteľ zodpovedá v súlade s ust. § 551 ods. 2 Obchodného zákonníka za následky 
takého vadného Pokynu. 

11.4 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa špecifikácie objektovej skladby tvorenej jednotlivými 
stavebnými objektmi Diela, v rozsahu a s vlastnosťami tak, ako je uvedené v Príloháchč. 1 a č.2 
k tejto Zmluve a podľa pokynov Objednávateľa. 

11.5 Zhotoviteľ je zodpovedný za správne umiestnenie a vytýčenie všetkých častí Diela a je povinný 
odstrániť každú chybu v rozmiestnení, výškach, rozmeroch, vlastnostiach predmetu Diela. 
Stavebný denník 

11.6 Zhotovitel' je povinný počas celej doby zhotovovania Diela viesť Stavebný denník v rozsa 
stanovenom v ust. § 46d) Stavebného zákona a ust. § 28 Vyhlášky MZP SR č. 453/2000 z». , 
s uvedením osôb oprávnených k vykonaniu zápisu zo strany Objednávateľa i Zhotovitel'a. 
Osobami oprávnenými viesť záznamy a potvrdzovať stavebný denník sú: 
	za Objednávatel'a: 	p. Ján Molčan - stavebný dozor 

za Zhotoviteľa: 

Ing. František Kočiš - stavbyvedúci 

Zmluvné strany si navzájom oznámia, resp. potvrdia oprávnených zástupcov na vstupnom 
rokovaní. V prípade, ak u niektorej zo Zmluvných strán dôjde k zmene oprávnených osôb, táto 
je povinná zmenu písomne ihneď nahlásiť druhej Zmluvnej strane. 

11.7 V Stavebnom denníku sa musia zaznamenať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie na 
základe tejto Zmluvy. 

11.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby bol Stavebný denník prítomný na mieste vykonávania 
Diela počas celej doby platnosti tejto Zmluvy. 

11.9 	Denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými stranami s dvomi oddeliteľnými kópiami. Denné 
záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený zamestnanec Zhotoviteľa zásadne v ten deň, 
kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Okrem 
oprávneného zamestnanca Zhotoviteľa môže vykonať potrebné zápisy v Stavebnom denníku 
prác oprávnený zamestnanec Objednávatel'a, orgány štátnej správy a k tomu splnomocnení 
zástupcovia Objednávateľa. Ak zástupca Zhotovitel'a, resp. Objednávatel'a nesúhlasí so 
zapísaným záznamom, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak 
sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí. 
11.10 Pokiaľ Objednávateľ zistí nedostatky pri plnení Diela, zaznamená túto skutočnosť v denníku. 
Zhotovitel' je povinný k záznamu pripojiť svoje stanovisko a vykonať opatrenia na zjednanle 
nápravy a predložiť ich na schválenie Objednávatel'ovi. Pokial' Zhotoviteľ riadne nevedie 
záznamy, bude táto skutočnosť považovaná za porušenie povinnosti Zhotoviteľa. 

11.11 evyšpecifikované riešenia v projektovej dokumentácii Zhotovitel' navrhne a predloží na 
schválenie Objednávateľovi bez nároku na úhradu, čím sa nemení bod 11.5. 

11.12 Zhotovitel' berie na seba riziko za realizáciu prác, ktoré neboli výslovne špecifikované, ale sú 
potrebné pre funkčnosť Diela. 

11.13 Zhotoviteľ si musí zabezpečiť všetky potrebné technické prostriedky a pomôcky na riadne 
zhotovenie Diela. 

_:. 4 Ustanovenia tohto článku 11 primerane oprávňujú konať v mene Objednávatel'a aj Zástupcu 
objednávatel'a. 
Článok 12 
Nebezpečenstvo škody 
12.1 	Zhotovitel' znáša nebezpečenstvo škody na predmete Diela alebo jeho časti až do mome 
odovzdania a prevzatia celého Diela. 
12.2 	Zhotovitel' znáša nebezpečenstvo škody na všetkých Materiáloch (vrátane Materiálov dodanýcr. 
inými dodávateľmi), ktoré používa pri vykonávaní Diela. 

Článok 13 
Práva a povinnosti Zmluvných strán 
	13.1 	Zhotovitel' je povinný vykonať Dielo spôsobom a v súlade s povinnosťami Zhotoviteľa 
a požiadavkami Objednávatel'a uvedenými v tejto Zmluve. 
	13.2 	S výsledkom plnenia podl'a tejto Zmluvy je oprávnený disponovať Objednávatel' a Zhotoviteľ nie 
je oprávnený ho poskytnúť iným osobám (§ 557 Obchodného zákonníka). 
	13.3 	Ak Zhotoviteľ vyhodnotí, že zmluvne dohodnutý termín nedodrží, je povinný oznámiť túto 
skutočnosť Objednávatel'ovi bez zbytočného odkladu, najneskôr 30 dní pred odovzdaní 
úplného Diela podl'a tejto Zmluvy. Oznámenie urobí zápisom v stavebnom denníku a zaslaní 
oficiálneho písomného oznámenia. Súčasťou oznámenia bude aj zdôvodnenie nedodržania 
termínu a požiadavka na uzavretie dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude primerané 
predlženie času na vykonanie Diela. 
13.4 Všetky dočasné zariadenia, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, 
palivá, a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác budú dodané, nainštalované 
a správne a bezpečne prevádzkované Zhotoviteľom ako súčasť prác, náklady na ne sú zahrnuté 
v ocenených položkách. 
	13.5 	Zhotoviteľ vykoná Dielo v súlade s touto Zmluvou, s odbornou starostlivosťou, v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi, normami EÚ a STN. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať na 
vlastné nebezpečenstvo. 
	13.6 	Zhotovitel' sa zaväzuje pred začatím realizácie Predmetu plnenia identifikovať vplyvy na životné 
prostredie, ktoré môžu vzniknúť Objednávatel'ovi. Z identifikovaných vplyvov sa zaväzuje 
vypracovať "Zoznam environmentálnych vplyvov" a predložiť ho Objednávatel'ovi v písomnej 
forme (na tlačive, ktoré je určené Objednávatel'om) na odsúhlasenie. Realizácia Predmetu diela 
môže začať až po odsúhlasení identifikovaných vplyvov na životné prostredie Objednávatel'om. 
	13.7 	Zhotovitel' preberá na seba zodpovednosť vyplývajúcu zo Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 
v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov ako pôvodca odpadov, ktoré 
vznikajú jeho činnosťou pri realizácii predmetu Zmluvy. Zhotovitel' zabezpečí nakladanie 
a konečnú likvidáciu vzniknutých odpadov podl'a citovaného zákona. 
	13.8 	Zhotovitel' zabezpečí na koordináciu bezpečnosti koordinátora bezpečnosti podl'a §6 nariadenia 
vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko. 
	13.9 	Zhotovitel' je povinný postupovať podľa platnej dokumentácie systému manažérstva kvality 
podl'a STN EN ISO Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (norma IS09001) a spracovaných 
pracovných postupov pre práce podl'a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci v znení neskorších predpisov. 
13.10 Zhotoviteľ je povinný postupovať podte pia ej dokumentácie systému environmentálneho 
manažérstva (norma ISO 14001). 

----- 
I 

	:3.:: I -:....., ~::: 	•• e povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny svojich zamestna ern c 
		OC-La.c--' zše 	zmluvné podmienky. 
	3. _2 	~. - •. &1 zacezpečí potrebnú súčinnosť svojho personálu v súlade s ustanoveniami nariadenia 

S Č. 396. 2006 Z.Z. o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a zdravie na stave . 
me í es orších predpisov pri dodržaní vypracovaného plánu bezpečnosti a zdravia a o aj 
	po 	splnomocnených koordinátorov. 

13.13 Zhotoviteľ je povinný po podpise Zmluvy do začiatku výkonu prác predložiť Objednávaterovi 
menný zoznam vedúcich prác aj so všetkými platnými a nevyhnutnými osvedčeniami, dokladmi 
na výkon danej činnosti. 

13.14 Zhotoviteľ je povinný tri dni pred začiatkom výkonu prác predložiť Objednávateľovi menný 
zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa zúčastnia realizácie Diela. Pracovníci, ktorí nebudú 
uvedený v tomto zozname sa nemôžu zúčastňovať na realizácii Diela. 

13.15 Zhotovitel' je oprávnený začať s realizáciou predmetu plnenia na pracovisku po vypracovaní 
Plánu prevencie a bezpečnosti v spolupráci s Objednávatel'om, zamestnancami Zhotoviteľa 
vrátane prípadných subdodávateľov a iných dodávateľov a subdodávatel'ov alebo tretích osôb 
zainteresovaných na Diele. V každom prípade počas plnenia Diela zhotovitel' a jeho zamestnanci 
prispôsobia svoje činnosti pracovisku v a kej koľvek fáze plnenia Diela. Zhotoviter bude brať 
ohl'ad na akékol'vek iné práce vykonávané na pracovisku bud' Objednávateľom, inými 
dodávatel'mi a subdodávateľrni zainteresovanými na Diele počas rovnakého obdobla. V zmys e 
vyššie uvedeného Zhotovitel' uskutoční všetky opatrenia tak, aby Dielo neovplyvnilo nijakým 
spôsobom postup projektu na pracovisku a všetky ochranné opatrenia uskutoční ta , a sa 
vyhol akémukoľvek obťažovaniu Objednávatel'a (najmä pokiaľ ide o hluk, prach, ~ alebo' , 
druh znečistenia), aby nedošlo k uplatňovaniu zodpovednosti voči Objednávatefoví zo stra 
štátnej správy alebo tretích osôb. 
13.16 Zhotoviteľ má povinnosť vykonávať pracovné činnosti v zmysle vypracovaných a c:rr,v.::.J •••.•••• ~ 
pracovných postupov s vypracovaným písomným dokumentom o vypracovaní rizika 
činnostiach vykonávaných zamestnancami podľa § 6 zák. č. 124/2006 Z.z. v nadväznosti na §S 
nariadenia vlády SR Č. 396/2006 Z.z. 
13.17 Zhotoviteľ má povinnosť zabezpečiť, aby zamestnanci iného zamestnávatefa a rYZJdCé 
ktoré sú podnikatel'mi a nie sú zamestnávatel'mi, ktorí budú vykonávať práce na 
pracoviskách a v jeho priestoroch, dostali potrebné informácie a pokyny na T.'IOOI~ __ 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre jeho pracoviská a priestory podTa § 6 a § 
zák. Č. 124/2006 Z.z .. 

13.18 Zhotovitel' je povinný v prípade zámeru prenechania výkonu časti Diela subciodávaa:!(, 
najneskôr 5 dní vopred o tejto skutočnosti písomne informovať Objednávatera, PriČOm 
špecifikovať ktorá časť Diela bude vykonávaná subdodávatel'mi, ako aj š""""''''''''''''',, 
subdodávatel'ov a predmet subdodávky. Zhotovitel' môže prenechať výkon časti Dieta 
subdodávatel'ovi, ktorý splňa alebo najneskôr v čase plnenia bude splňat podmienky poc:I'a 
ustanovenia § 26 ods. 1 zákona Č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a .
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V písomnej informácii o zámere prenecha 
výkonu časti Diela subdodávatel'om je Zhotoviteľ povinný uviesť aj prehlásenie o tom, že 
subdodávateľ splňa podmienky podl'a ustanovenia § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
za uvedenie nepravdivých údajov v takto vypracovanej informácii nesie zodpovednosť 
Zho:oviteľ. 
	3.19 zn 	. ef vypracuje a predloží týždenné správy o postupe prác a stave činností vždy ku 2. dň 
~'ŽG a, as eduj I ceho po sledovanom týždni. 
3.2 7 te - e zabezpečí organizovanie kontrolných dní na stavbe (ix za mesiac, príped e 
	. 	po vzájomnej dohode s Objednávatel'om). 
:3:: ~;:-es:;-.a ec Objednávatel'a, poverený kontrolou prác, je oprávnený dať za esma co 

- - ~ a oríkaz na prerušenie práce, pokial' je ohrozená bezpečnosť zariadenia, zdra 'a e.eoo 
;: -- - -osoodárske škody. Súčasne je povinný o tom vykonať zápis do staveb é c - <a. 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(19932,0);(19138,0);(19138,6820);(0,6820);(0,21479);(21500,21479);(21500,6820);(19932,6820)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(21500,0);(0,0);(0,6337);(2127,6337);(2127,12215);(15042,12215);(15042,21479);(21500,21479)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;12;(20673,0);(7407,0);(7407,2926);(0,2926);(0,10739);(4134,10739);(4134,21479);(20673,21479);(20673,11706);(21491,11706);(21491,11223);(20673,11223)posrelh0posrelv0pib

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(3140,0);(0,0);(0,15453);(518,15453);(518,21500);(21494,21500);(21494,19753);(3140,19753)posrelh0posrelv0pib

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21496,0);(0,0);(0,3685);(2679,3685);(2679,21493);(21496,21493)posrelh0posrelv0pib

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21497,0);(0,0);(0,21496);(15898,21496);(15898,3019);(21497,3019)posrelh0posrelv0pib

....: ~ Zmluvné strany sa zaväzujú, ze obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 
zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu a nepoužijú na 
iné účely ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy. 

~3.23 Zhotovitel' je povinný demontovať zariadenie staveniska do 2 kalendárnych dní po ukončení 
prác a prevzatí Diela objednávatel'om, uvedenie plôch do pôvodného stavu. 

Článok 14 
Protiplnenia 
Kontrola, audit, overovanie na mieste 

Zhotovitel' sa zavazuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania na mieste súvisiaceho 
s realizáciou diela kedykol'vek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a to 
oprávnenými osobami v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytne im všetku potrebnú 
súčinnosť (súlade s článkom 12 Všeobecných zmluvných podmienok "Kontrola/audit"). 

Článok 15 
Záruka, zodpovednosť za vady 

15.1 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia celého Diela podľa 
tejto Zmluvy. 

15.2 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania tým, že nesplní riadne a včas svoj záväzok, 
poprípadeZhotovitel' hrubo poruší zmluvné podmienky najmä tým, že sa na predmete plnenia 
opakovane vyskytnú vady, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvných povinností 
a Objednávatel' má právo od Zmluvy odstúpiť. 

15.3 Za opakovane vyskytnuté vady sa považuje, ak sa vada na predmete plnenia vyskytne najmenej 
trikrát počas kalendárneho mesiaca. 

15.4 Objednávatel' reklamáciu vád uplatní u Zhotovitel'a bezodkladne po jej zistení písomne zápisom 
do denníka prác príp. doporučeným listom, elektronicky e-mailom alebo faxom, ktorý následne 
potvrdí listom. V reklamácii Objednávatel' vadu stručne, ale dostatočne popíše a zároveň 
navrhne čas a spôsob odstránenia vady. 

15.5 Zhotovitel' je povinný začať s odstraňovaním prípadných vád prác bezodkladneod uplatnenia 
reklamácie Objednávatel'a, najneskôr však do 5-tich kalendárnych dní a vady odstrániť v čo 
najkratšom technicky možnom čase. 
15.6 O odstránení vady spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom bude uvedené: 

číslo zmluvy a mená zástupcov zmluvných strán, dátum oznámenia - uplatnenia reklamácie, 
popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia, dátum začatia a ukončenia prác na odstraňovaní 
vady, celková doba trvania vady od oznámenia do odstránenia, vyjadrenie, či vada bránila 
riadnemu užívaniu, podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán. 

Článok 16 
Zmluvné pokuty 

	16.1 	V prípade, že máposkytnuté plnenie vady, má Objednávatel' právo uplatniť a Zhotovitel' 
povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR za každú jednotlivú vadu. 

16.2 V prípade omeškania Objednávatel'a so zaplatením faktúr má Zhotovitel' voči Objednávatel'ovi 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z neuhradenej fakturovanej sumy bez DPH za každý 
deň omeškania, ak v Zmluve nie je uvedené ina 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(7935,0);(0,0);(0,5657);(462,5657);(462,21452);(21495,21452);(21495,9017);(7935,9017)posrelh0posrelv0pib

16.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ooruše 
Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objec~.;a 

<mrej orvek z povinností Zhotovitel'a podl'a 
uvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR za 

-- 
/~ 

každé jednotlivé porušenie Zmluvy, ak za dané porušenie Zmluvy nie je v Zml 
vyššia zmluvná pokuta alebo pokuta stanovená percentuálnou sadzbou. 

16.4 Za nedodržanie termínu realizácie Diela podľa čl. S., bod 5.1 tejto Zmluvy a o a~ z A oc 
odstraňovania zistených vád a nedorobkov, má objednávateľ voči zhoto . eľo . ná na 
zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR vrátane DPH za každý začatý deň omeškania, maxima e 
však do výšky 20 % z celkovej ceny diela vrátane DPH. Zaplatením zmluvnej po oodra 
tohto odseku nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu spôsobenej škody. Zhotoviteľ je 
povinný túto zmluvnú pokutu objednávateľovi zaplatiť, pričom objednávateľ má zároveň voči 
zhotovíteroví právo na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu. 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21500,0);(0,0);(0,2182);(709,2182);(709,21494);(21500,21494)posrelh0posrelv0pib
16.5 V prípade, ak Zhotoviteľ po podpisé Zmluvy a pred začatím realizácie Diela odstúpi od Zmluvy z 
dôvodov na strane Zhotoviteľa, je povinný bez vyzvania najneskôr v lehote piatich (5) dní 
zaplatiť Objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 15000,- EUR (slovom: Pätnásťtisíc EUR). 
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak následkom takéhoto odstúpenia od Zmluvy alebo 
iného právneho úkonu na strane Zhotovitel'a bude odňatie príspevku NFP (nenávratného 
finančného príspevku) zo strany poskytovatel'a NFP (Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky), je Objednávatel' oprávnený od Zhotoviteľa vymáhať aj celú výšku takto 
odňatého príspevku. 

16.6 Ak Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa pri realizácii Diela nedodrží podmienky 
definované v projekte (napr. použije iný stavebný materiál alebo iné stavebné postupy, použije 
náhradný stavebný materiál alebo náhradné stavebné postupy), je Objednávatel' oprávnený 
uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR za každé takéto porušenie 
Zmluvy. 

16.7 V prípade ak Zhotoviteľ neuvol'ní a neodstráni zariadenie staveniska v lehote dohodnutej 
v Zmluve, je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR za každý deň omeškania. 

16.8 V prípade ak Zhotoviteľ nebude plniť riadne a včas svoje povinnosti stanovené v článku 11 
v bodoch 11.4 až 11.8 Zmluvy je povinný uhradiť Objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 
5000.- EUR. 

16.9 Ak zhotovitel' neodstráni vady a nedorobky Diela do 10 kalendárnych dní od uplatnenia 
reklamácie, ak sa termín odstránenia vád a nedorobkov nedohodne písomne inak, je povinný 
bez vyzvania zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každú vadu 
alebo nedorobok a deň omeškania. Objednávatel' má zároveň voči zhotovitel'ovi právo na 
náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu. Nesplnenie záväzku zhotovitel'a odstrániť vadu po 
dobu dlhšiu ako 15 kalendárnych dní po určenom termíne je považované za podstatné 
porušenie tejto zmluvy zhotovitel'om. 
16.10 Ak zhotoviteľ neuhradí ktorúkol'vek zmluvnú pokutu v riadnom termíne, objednávater má právo 
na úhradu zmluvnej pokuty z vloženej čiastky 15 000,- EUR, ktorá slúži ako inštitút finančného 
zaistenia riadneho zhotovovania Diela. Ak zhotoviteľ nedoplní takto znížený objem inštitútu 
finančného zaistenia riadneho zhotovenia Diela do výšky 15 000,- EUR do 14 kalendárnych dní 
od jeho zníženia vykonaním úhrady zmluvnej pokuty alebo ak zhotoviteľ bez písomného súhlasu 
objednávatel'a pri realizácii diela nedodrží projekt alebo zmení subdodávatel'a, objednávateľ má 
právo vypovedať zmluvu zhotovitel'ovi, pričom zostávajúci objem inštitútu finančného zaistenia 
riadneho zhotovenia Diela prepadá v prospech objednávateľa ako zmluvná pokuta za 
nedokončenie diela. 
16.11 Uplatnením zmluvných pokút sa Objednávateľ nezbavuje práva na náhradu škody v plnej výške. 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;12;(21249,0);(0,0);(0,21498);(21249,21498);(21249,21335);(21497,21335);(21497,20596);(21249,20596);(21249,12719);(21497,12719);(21497,12223);(21249,12223)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21481,0);(0,0);(0,21479);(21481,21479)posrelh0posrelv0pib

Článok 17 
Záverečné ustanovenia 

	-:: 	Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podl'a osobitného 

...,,...- .' eľ vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy zo strany Objednávatel'a. 

>á a a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, sa riadia 
.ista oveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na 
Crzemí SR. 

eoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy je: 
17.4.1 Príloha č. l-Projektová dokumentácia 
17.4.2 Príloha č. 2-Výkaz, výmer 
Túto Zmluvu je možné meniť alebo doplňať len písomne formou dodatkov k tejto Zmluve. 

	17.6 	Táto Zmluva je vypracovaná v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane ·2 
rovnopisy. 

	• v 	, 	v 	...2 l c I ( / o' <., 
	V spíšsxom Podhradí, dna 	: .. 

••• ~I l- 
--- 

V Hradci Králové, dňa 	!~~~:.?~.1~ 	. 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21494,0);(0,0);(0,21492);(21494,21492)posrelh0posrelv0pib
V mene Zhotovitel'a: 
V mene Objednávatel'a: 

	............ /~';:"~ 	. 
Mgr. Jozef Bača 
primátor mesta 

: I 
. 
. ' , 

/ 

/;-MU 
................ ~ 	. 
Ing. Z enék Babka 
podpredsed predstavenstva 

.•.. 	.... ..•. 

-'" 
11 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21497,0);(0,0);(0,21491);(21497,21491)posrelh0posrelv0pib
REKAPITULÁCIA STAVBY 
-' 
-' 
::::::- " 

Stavba: 
Objednávater: 
Zhotoviteľ: 
------. __ Kód 
199 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

Kompostáreň na zhodnocovanie bioodpadu v meste Spišské Podhradie 
Obec Spišské Podhradie 
M - SILNICE a.s. 
Popis 
2 
Kompostáreň na zhodnocovanie bioodpadu v meste Spišské Podhradie 
SO 01 Spevnená plocha 
SO 02 Prístrešok 
SO 03 Žumpa 
SO 04 Hydrogeologícký vrt 
SO 05 Oplotenie 
SO 06 ELI- Díesel agregát 
SO 07 Spevnená plocha- vjazd a výjazd vozidiel 
SO 08 Oporný múr 
Celkom

Dátum: 			
Projektant: 			
Spracoval: 			
Cena bez DPH !	DPH 20% 	Cena s DPH 	
3 	4 	6 	
98033,99 	19606,80 	117 640,79 	
38924,51 	7784,90 	46709,41 	
15001,85 	3000,37 	18002,22 	
2171,87 	434,37 	2606,24 	
4985,25 	997,05 	5982,30 	
9201,00 	1 840,20 	11041,20 	
1 031,24 	206,25 	1 237,49 	
17089,90 	3417,98 	20507,88 	
186439,61 	37287,92 	223727,53 	

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21484,0);(0,0);(0,21416);(21484,21416)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21497,0);(0,0);(0,2292);(8009,2292);(8009,21489);(21497,21489)posrelh0posrelv0pib

::=:-~ 

ROZPOČET 										
Stavba: 			Kompostárer'\ na zhodnocovanie bioodpadu v meste Spišské Podhradie 						
Objekt: 			SO 01 Spevnená plocha 								
Čast': 													
JKSO: 													
Objednávater: 	Mesto Spišské Podhradie 								
Zhotoviteľ; 		M - SILN ICE a.s. 								
Dátum: 													
--F"é. 			KCN I	Kód položky 		Popis 	MJ 	Množstvo 	Cena 		SadZba 	
	TV 						celkom 	jednotková 	Cena celkom 		
.•. 											D~~ 	
~- 	I 		3 	I 	4 		5 	6 	7 	8 			
1- 		2 									9 		
		O 			HSV 	Práce a dodávky HSV 					83272,91 		
		O 			1 	Zemné práce 					8868,51 		
1 		K 	001 		122201102 	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 	m3 	883,33 	1,90 	1678,32 	20,0 	
2 		K 	001 		122201109 	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Pripiatok k cenám za lepivost' horniny 	m3 	883,33 	0,30 	265,00 	20,0 	
3 		K 	001 		16n01105 	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m 	m3 	883,33 	2,92 	2580,20 	20,0 	
1\ 		K 	001 		167101107 	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 	m3 	883,33 	1,50 	1324,99 	20,0 	
l' 		K 	001 		17120120í' 	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 	m3 	883,33 	0,42 	371,00 		
.1 											20,0 	
		I( 	001 		171209002 	Poplatok za skladovanie - zemina akamenivo (17 05) ostatné 	m3 	883,00 	3,00 	2649,00 	20,0 	
		D 			2 	Zakladanie 					28084,17 		
r 		1< 	001 		215901101 	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod nasypy. z hornina súdržných do 92 % 	m2 	3216,00 	0,42 			
						PS a nesúdržných 					1 350,72 	20,0 	
II 		1< 	015 		273326221 	Základové dosky z betónu železového V4 T50-C 16/20 	m3 	235,84 	94,54 	22296,31 	20,0 	
9 		K 	211 		273361411 	výstuž základových dosiek zo zváraných sieti mostných konštrukcii 	t 	5,18 	712,00 	3686,74 	20,0 	
10 		K 	PK 		P00223 	D+M dištancie medzi spodnú a hornú výstuž DS 12 	m 	2144,00 	0,35 	750,40 	20,0 	
		O 			5 	Komunikácie 					22458,40 		
11 		K 	221 		564211111 	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčenim a zhutnením po 	m2 	1072,00 	1,45 			
						zhutnení hr.50 mm 					1 554,40 	20,0 	
12 		K 	221 		564251111 	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnenim po 	m2 	1072,00 	3,15 			
						zhutnení hr.150 mm 					3376,80 	20,0 	
13 		K 	221 		564782111 	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 	m2 	1072,00 	6,30 			
						300 mm 					6753,60 	20,0 	
14 		K 	221 		567125115 	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm 	m2 	1072,00 	10,05 	10773,60 	20,0 	
		O 			8 	Rúrové vedeníe 					449,79 		
15 		K 	311 		871219113 	Ukladanie drenážneho potrubia bezvýkop. systémom z flexibil. PVC priem. do 65mm 	m 	224,00 	1,20 			
						s obsypom z kameníva 					268,80 	20,0 	

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21499,0);(0,0);(0,21497);(21499,21497)posrelh0posrelv0pib
?:::::I 

16 	M 	MAT 2861121610 	Rúrka f1exodrenážna PVC D 50 mm 	m 	226,24 				
	O 		9 	Ostatné konštrukcie a práce-búranie 						
17 	K 	221 	998224111 	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým 	t 	2 188,42 	0,50 	1 094,21 	20,0 	
				akejkoľvek dižky objektu 						
18 	K 	PK 	P00224 	D+M líniového odvodňovacieho žľabu 	m 	132,45 	168,50 	22317,83 	20,0 	
	O 		PSV 	Práce a dodávky PSV 				14761,08 		
	O 		711 	Izolácie proti vode a vlhkosti 				14761,08 		
19 	K 	711 	711123131 	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche 	m2 	1 072,00 	7,80 	8361,60 	20,0 	
				vodorovnej vrátane dodávky 						
20 	K 	711 	711461201 	Izolácia proti tlakovej vode gumovou folíou zosilnením spojov pásikom vodorovne 	m2 	1072,00 	1,96 	2101,12 	20,0 	
21 	M 	MAT 2833000220 	FATRAFOL 803 	m2 	1 125,60 	2,30 	2588,88 	20,0 	
22 	K 	711 	711491172 	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne 	m2 	2144,00 	0,25 	536,00 	20,0 	
23 	M 	MAT 6936651400 	GeotextIlie odderovacie 300g/m2 	m2 	2251,20 	0,52 	1170,62 	20,0 	
24 	K 	711 	998711201 	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m 	% 	2,55 	1,12 	2,86 	20,0 	
				~ 				98033,99 		

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21498,0);(0,0);(0,21497);(21498,21497)posrelh0posrelv0pib

ROZPOČET 								
Stavba: 		Kompostárel'\ na zhodnocovanie bioodpadu v meste Spišské Podhradie 						
Objekt: 		SO 02 Prístrešok 							
Časf: 										
JKSO: 										
Objednávateľ: 	Mesto Spišské Podhradie 							
Zhotoviteľ: 		M - SILN ICE a.s. 							
Dátum: 										
P.Č. 	TV 	KCN 	Kód položky 	Popis 	MJ 	Množstvo 	Cena 	Cena celkom 	Sadzba 	
						celkom 	jednotková 		DPH 	
- 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	
	O 		HSV 	Práce a dodávky HSV 				3422,12 		
	O 		1 	Zemné práce 				258,08 		
	K 	001 	130201001 	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne 	m3 	17,50 	5,80 	101,48 	20,0 	
2 	K 	001 	130001101 	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy 	m3 	17,50 	0,20 	3,50 	20,0 	
3 	K 	001 	162701101 	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 6000 m 	m3 	17,50 	2,98 	52,14 	20,0 	
4 	K 	001 	167101100 	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne 	m3 	17,50 	1,85 	32,37 	20,0 	
5 	K 	001 	171201201 	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 	m3 	17,50 	0,42 	7,35 	20,0 	
6 	K 	001 	171209002 	Poplatok za skladovanie - zemina akamenivo (17 05) ostatné 	m3 	17,50 	3,50 	61,24 	20,0 	
	O 		2 	Zakladaníe 				1684,48 		
7 	K 	011 	275313711 	Betón základových pätiek, prostý tr.C 25/30 	m3 	17,50 	82,50 	1 443,42 	20,0 	
8 	K 	011 	275351217 	Debnenie základových pätiek, zhotovenie-tradičné 	m2 	19,44 	11,20 	217,73 	20,0 	
9 	K 	011 	275351218 	Debnenie základových pätiek, odstránenie-tradičné 	m2 	19,44 	1,20 	23,33 	20,0 	
	O 		9 	Ostatné konštrukcie a práce-búranie 				1479,56 		
10 	K 	003 	941941031 	Montáž lešenia rahkého pracovného radového s podlahami šírky od O, 80 do 1,00 m 	m2 	400,00 	1,50 	600,00 	20,0 	
				a výšky do 10 m 						
11 	K 	003 	941941191 	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031 	m2 	400,00 	0,50 	200,00 	20,0 	
12 	K 	003 	941941831 	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a 	m2 	400,00 	1,00 	400,00 	20,0 	
				výšky do 10m 						
13 	K 	003 	941955002 	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešel'\ovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m 	m2 	168,00 	1,25 	210,00 	20,0 	
14 	K 	015 	998152121 	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolilická betónová, 	t 	57,97 	1,20 	69,56 	70,0 	
				výška do 3 m 						
	O 		PSV 	Práce a dodávky PSV 				35501,30 		
	O 		764 	Konštrukcie klampiarske 				503.03 		

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21484,0);(0,0);(0,21486);(21484,21486)posrelh0posrelv0pib

o' 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21486,0);(0,0);(0,21400);(21486,21400)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21497,0);(0,0);(0,21486);(21497,21486)posrelh0posrelv0pib
\ 

15 	K 	764 	764352201 	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 250 mm 	m 	28,00 	3,20 	09,00 	;10,0 	
16 	M 	MAT 5534410001 	Žľab z pozinkovaného Pz plechu, polkruhový 	m 	28,00 	10,50 	291\,00 	;10,0 	
17 	K 	764 	764454203 	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm 	m 	9,00 	3,20 	28,80 	20,0 	
18 	M 	MAT 5534440003 	Rúra odpadová z pozinkovaného Pz plechu 	m 	9,00 	7,50 	67,50 	20,0 	
19 	K 	764 	998764201 	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m 	% 	1,85 	12,50 	23,13 	20,0 	
	O 		767 	Konštrukcie doplnkové kovové 				34999,36 		
20 	K 	767 	767392112 	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním 	m2 	225,00 	4,50 	1 012,50 	20,0 	
21 	M 	MAT 767-1 	Lakoplast T-50 mm hr. 0,7 mm 	m2 	417,78 	7,47 	3 120,82 	20,0 	
22 	K 	767 	767421111 	Montáž opláštenia systém na oceľovú konštrukciu, výšky do 15 m 	m2 	154,80 	4,50 	696,60 	20,0 	
23 	K 	PK 	P00222 	D+M OK Pristrešku 	kg 	13791,03 	2,10 	28961,16 	20,0 	
24 	K 	PK 	P00223 	Oceľové kotvy Hilti 	ks 	64,00 	18,60 	1 190,40 	20,0 	
25 	K 	767 	998767202 	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 	% 	1,43 	12,50 	17,88 	20,0 	
				12 m 						
				Celkom				 38924.51 		

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21497,0);(0,0);(0,21500);(21497,21500)posrelh0posrelv0pib
ROZPOČET 
Stavba: 
Objekt: 
Časť: 
JKSO: 

Kompostárer'l na zhodnocovanie bioodpadu v meste Spišské Podhradie 
SO 03 žumpa 

Objednávateľ: Mesto Spišské Podhradie 
	Zhotoviter: 	M - SILN ICE a.s. 
Dátum: 

=.c. 	TV 	KCN 	Kód položky 	Popis 	MJ I Množstvo I Cena 	Cena celkom 	Sadzba 	
					celkom I jednotková 		DPH 	
- 		-- 			t 		I 	
	1 		2 	3 	4 	5 	6 7 8 	9 	10 	

	o 		HSV 	Práce a dodávky HSV 				15001,85 		
	O 		1 	Zemné práce 				2525,24 		
	K 	001 	131201201 	Výkop zapaženej jamy v horn ine 3, do 100 m3 	m3 	134,38 	5,80 	779,40 	20,0 	
2 	K 	001 	131201209 	Híbenie zapažených jám a zárezov s urovnanim dna. Pripiatok za lepivosť horniny 3 	m3 	134,38 	0,30 	40,31 	20,0 	
3 	K 	001 	162701105 	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m 	m3 	134,38 	3,98 	534,83 	20,0 	
4 	K 	001 	167101102 	Nakladanie neurahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 	m3 	134,38 	1,85 	248,60 	20,0 	
5 	K 	001 	171201202 	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 	m3 	134,38 	0,42 	56,44 	20,0 	
6 	K 	001 	171209002 	Poplatok za skladovanie - zemina akamenivo (17 05) ostatné 	m3 	134,38 	3,00 	403,14 	20,0 	
	K 	001 	174101001 	Zásyp sypaninou so zhutnenim jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 	m3 	4,50 	2,30 	10,35 	20,0 	
				100 m3 						
ti 	K 	001 	175101209 	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie 	m3 	19,83 	22,80 	452,17 	20,0 	
				sypaniny 						
	O 		2 	Zakladanie 				201,60 		
	K 	211 	273311114 	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15 	m3 	1,80 	112,00 	201,60 	20,0 	
	O 		8 	Rúrovó vedenie 				11939,08 		
10 	K 	271 	899102111 	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg 	ks 	1,00 	18,90 	18,90 	20,0 	
11 	M 	MAT 5524214300 	Poklop liatinový D 600 	ks 	1,00 	89,00 	89,00 	20,0 	
12 	K 	271 	899623141 	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. 	m3 	9,21 	112,00 	1031,18 	20,0 	
				C 12/15 						
13 	K 	PK 	P00228 	D+M prefabrikovanej plastovej žumpy 20 m3 	ks 	4,00 	2700,00 	10800,00 	20,0 	
	O 		9 	Ostatné konštrukcie a práce-búranie 				335,93 		
14 	K 	012 	998253010 	Presun hmOt pre kolektory a kanály pre vedenie montované akéhokoľvek rozsahu a 	t 	26,87 	12,50 	335,93 	20,0 	
				akejkoľvek hlbky 						
				Celkom				15001.85 		
~( 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21500,0);(0,0);(0,21484);(21500,21484)posrelh0posrelv0pib
ROZPOČET 

Stavba: 
Objekt: 
Časť: 
JKSO: 

Kompostáreň na zhodnocovanie bioodpadu v meste Spišské Podhradie 
SO 04 Hydrogeologický vrt 

Objednávateľ: Mesto Spišské Podhradie 
	Zhotoviter: 	M - SILN ICE a.s. 
Dátum: 

p.~'l TV KCN 	Kód položky 		Popis 	MJ 	Množstvo 	Cena 	
l"" 2 I3 		I 			celkom 	jednotková 	
	4 		5 	6 	7 	8 	
	O 		HSV 	Práce a dodávky HSV 					
	O 		1 	Zemné práce 					
1 	K 	001 	162701105 	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m 	m3 	0,92 	10,50 	
2 	K 	001 	167101102 	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 	m3 	0,92 	1,50 	
3 	K 	001 	171201207 	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 	m3 	0,92 	0,42 	
1\ 	K 	001 	Il120HOO7 	Poplatok za skladovanie - zemina akamenivo (17 05) ostatné 	m3 	0,92 	3,00 	
	O 		2 	Zakladanie 					
	K 	4!til 	;4U91117 	Zapustenie zárubnice z rúr do studňového vrtu z plastických hmôt, hibky do 50 m DN 	m 	25,00 	7,50 	
				nad 200 do 250mm 					
	K 	:lb I 	243531111 	Výplň na dne vodárenskej studne z kameniva hrubého drveného frakcie 32-63 mm 	m3 	0,50 	23,50 	
	K 	251 	245111111 	Osadenie prefabrikovanej krycej dosky vodárenskej studne + dodávka 	t 	0,10 	112,00 	
8 	K 	254 	269011526 	Vrty (odvodňovcie, pre geotechnický monitoring) nepažené podzemné priemeru cez 	m 	15,00 	45,00 	
				195mm do 245mm dlžky nad 100m 					
	O 		8 	Rúrové vedenie 					
9 	K 	PK 	P00224 	Zriadenie tlakovej stanice na vrte 		sub 	1,00 	1 250,00 	
	O 		9 	Ostatné konštrukcie a práce-búranie 					
10 	K 	271 	998276101 	Presun hmôt pre rúrové vedenie hloené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v 	t 	1,78 	12,50 	
				otvorenom výkope 					
				Celkom					
~ 
~\ 

Cena celkom 	Sadzba 	
	DPH 	
9 	10 	
2171,87 		
14,23 		
9,69 	20,0 	
1,38 	20,0 	
0,39 	20,0 	
2,77 	20,0 	
885,45 		
187,50 	20,0 	
11,75 	20,0 	
11,20 	20,0 	
675,00 	20,0 	
1250,00 		
1250,00 	20,0 	
22,19 		
22,19 	20,0 	
2171,87 		

ROZPOČET 									
stävba: 			Kornpostáreň na zhodnocovonlo bloodpadu v meste Spläské Podhradie 							
Obj~: 			SO 05 Oplotonl 								
Časf: 												
JKSO: 												
Objednávateľ: 		Mesto Spišské Podhradie 								
Ztlotoviter: 		M - SILNICE a.s. 								
Dátum: 												
-~e:. 	TV I KCN 	Kód položky 	Popis 	MJ 		Množstvo 	Cena 	Cena celkom 	Sadzba 	
~--- - 		I 					I 	celkom 	jednotková 	I 	DPH 	
. _. -1-- 	2 		3 	4 	5 	6 		7 	8 	9 	10 	
	O 			HSV 	Práce a dodávky HSV 					2568,35 		
	O 			1 	Zemné práce 					88,35 		
	K 		001 	133201101 	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 	m3 	4,34 	10,80 	46,89 	20,0 	
2 	K 		001 	133301109 	Hlbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 	m3 	4,34 	0,30 	1,30 	20,0 	
3 	K 		001 	162701105 	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m 	m3 	4,34 	3,98 	17,28 	20,0 	
4 	K 		001 	167101102 	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 	m3 	4,34 	1,85 	8,03 	20,0 	
5 	K 		001 	171201202 	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 	m3 	4,34 	0,42 	1,82 	20,0 	
6 	K 		001 	171209002 	Poplatok za skladovanie - zemina akamenivo (17 05) ostatné 	m3 	4,34 	3,00 	13,03 	20,0 	
	O 			3 	Zvislé a kompletné konštrukcie 					2480,00 		
7 	K 		015 	338171122 	Osadenie stípika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovanim 	ks 	80,00 	15,50 	1240,00 	20,0 	
8 	M 		MAT 585043301119 	Stipik oceľový vrátane úpravy 	ks 	80,00 	15,50 	1240,00 	20,0 	
	O 			PSV 	Práce a dodávky PSV 					2416,90 		
	O 			767 	Konštrukcie doplnkové kovové 					2416,90 		
9 	K 		767 	767911140 	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 2,0 do 4,0 m 	m 	191,00 	3,25 	620,75 	20,0 	
10 	M 		MAT 585043201101 	Pletivo oh radové vrátane doplnkov 	m2 	382,00 	3,20 	1 222.40 	20,0 	
11 	M 		MAT 55346300 	Klešte UNIVERS 	ks 	3,00 	12,50 	37,50 	20,0 	
12 	K 		767 	767920150 	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stípiky murované alebo bet6nované, 8- 	ks 	1,00 	50,00 	50,00 	20,0 	
					10 m2 						
13 	M 		MAT 585043501106 	Bránka dvojkrídlová, výplň sieť 3x2 m 	ks 	1,00 	475,00 	475,00 	20,0 	
14 	K 		767 	998767201 	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m 	% 	0,90 	12,50 	11,25 	20,0 	
					Celkom					 4985.25 		
~'\ 

'~."'" 
. 	. 
" 
<,..' 
..... / 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21492,0);(0,0);(0,21492);(21492,21492)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21498,0);(0,0);(0,21492);(21498,21492)posrelh0posrelv0pib
ROZPOČET 

Stavba: 
Objekt: 
Časť: 
JKSO: 

Kompostáreň na zhodnocovanie bioodpadu v meste Spišské Podhradie 
SO 06 ELI- Diesei agregát 

Objednávater: Mesto Spišské Podhradie 
	Zhotoviteľ: 	M - SILN ICE a.s. 
Dátum: 

M 
21-M 
PK P00223 
	P.Č. 	TV I KCN 
-"1' -t 2] 3 
o 
O 
K 

Kód položky 
4 

Práce a dodávky M 
Elektromontáže 
D+M naftového generátora 
Celkom

Popis 
5 

MJ 	Množstvo I 	Cena 	C 	Ik 	I Sadzba 
	celkom 	! jednotková 		ena ce om 	DPH 
j 
	6 	7 	8 	9	10 
9201,00 
9201,00 
sub 	1,00 	9201,00 	9201,00 	20,0 
9201.00 

~

( 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21495,0);(0,0);(0,21452);(21495,21452)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21500,0);(0,0);(0,21486);(21500,21486)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21494,0);(0,0);(0,21493);(21494,21493)posrelh0posrelv0pib

ROZPOČET 											
""'Stavba: 		Kompostárel"l na zhodnocovanie bioodpadu v meste Spišské Podhradie 								
Objekt: 		SO 07 Spevnená plocha- vjazd a výjazd vozidiel 									
Časf: 													
JKSO: 													
Objednávateľ: 	Mesto Spišské Podhradie 										
Zhotoviteľ: 		M - SILNICE a.s. 										
Dátum: 													
-=t= - , 							Množstvo 	Cena 			SodJ'bo 	
.P.Č. I TV I KCN 	Kód položky 		Popis 	MJ 		celkom 	jednotková 	Cona colkom 	DPIl 	
l-, 2 ~ 3 	4 	I 	5 	6 	I 	7 	8 		9 	10 	
	D 		HSV 	Práce a dodávky HSV 							950,09 		
	D 		1 	Zemné práce 							243,53 		
	K 	001 	122201101 	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horn ine 3, do 100 m3 	m3 	19,88 		2,30 	45,72 	20,0 	
2 	K 	001 	122201109 	Odkopávkya prekopávky nezapažené. Pri piatok k cenám za lepivost' horniny 	m3 	19,88 		0,20 	3,98 	20,0 	
3 	K 	001 	162701105 	Vodorovné premiestnenie výkopku tr .1-4 do 10000 m 	m3 	19,88 		3,98 	79,12 	20,0 	
4 	K 	001 	167101102 	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 	m3 	19,88 		1,85 	36,78 	20,0 	
5 	K 	001 	171201202 	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 	m3 	19,88 		0,42 	8,35 	20,0 	
6 	K 	001 	171209002 	Poplatok za skladovanie - zemina akamenivo (17 05) ostatné 	m3 	19,88 		3,50 	69,58 	20,0 	
	D 		2 	Zakladanie 							88,75 		
7 	K 	001 	215901101 	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % 	m2 		211,30 		0,42 	88,75 	20,0 	
				PS a nesúdržných 									
	D 		5 	Komunikácie 							545,83 		
8 	K 	221 	564211111 	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretim, vlhčením a zhutnením po 	m2 	70,43 		1,45 	102,12 	20,0 	
				zhutnení hr.50 mm 								
9 	K 	221 	564782111 	Podklad alebo kryt z kameníva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhu\.hr. 	m2 	70,43 		6,30 	443,71 	20,0 	
				300 mm 								
	D 		9 	Ostatné konštrukcie a práce-búranie 							71,98 		
10 	K 	231 	998222012 	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre 	t 	57,59 		1,25 	71,98 	20,0 	
				akékoľvek dľžky 								
	O 		PSV 	Práce a dodávky PSV 							81,15 		
	O 		711 	Izolácie proti vode a vlhkosti 							81,15 		
11 	K 	711 	711491172 	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne 	m2 	70,43 		0,25 	17,61 	20,0 	
12 	M 	MAT 693128100030 	Geotextilie oddeľovacia 300g/m2 		m2 	77,48 		0,50 	38,74 	20,0 	
13 	K 	711 	998711202 	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m 	% 	3,45 		7,20 	24,80 	20,0 	
				Celkom							 1031,24 		

	ROZPOČET 								
	Stavba: 				Kompostáreň na zhodnocovanie bioodpadu v meste Spišské Podhradie 						
	Objekt: 				SO 08 Oporný múr 							
	Časť: 												
	JKSO: 												
	Objednávateľ: 		Mesto Spišské Podhradie 							
	Zhotoviteľ: 			M - SILNICE a.5. 							
	Dátum: 												
	----.- 										Sadzba 	
	P.Č. 	TV I KCN 	Kód položky 	Popis 	MJ 	Množstvo 	Cena 	Cena celkom 		
	1-:-- 			j 					celkom 	jednotková 		DPH 	
	1 	2 		3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	
		O 			HSV 	Práce a dodávky HSV 				17089,90 		
		O 			1 	Zemné práce 				10455,22 		
		K 		001 	122201102 	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horn ine 3, nad 100 do 1000 m3 	m3 	750,00 	5,80 	4350,00 	20,0 	
- 	2 	K 		001 	122201109 	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Pri piatok k cenám za lepivosť horniny 	m3 	750,00 	0,30 	225,00 	20,0 	
	3 	K 		001 	132201101 	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 	m3 	22,95 	5,80 	133,11 	20,0 	
	4 	K 		001 	132201109 	Hibenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok 	m3 	22,95 	0,30 	6,89 	20,0 	
						k cene za lepivosť horniny 3 						
	5 	1< 		001 	162701105 	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m 	m3 	572,95 	3,98 	2280,34 	20,0 	
	O 	1< 		001 	167101102 	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 	m3 	572,95 	1,85 	1059,96 	20,0 	
		K 		001 	171151101 	Príplatok za zhutnenie 	m3 	200,00 	0,70 	140,00 	20,0 	
	B 	K 		001 	171201101 	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým 	m3 	200,00 	0,70 	140,00 	20,0 	
						urovnaním nezhutnených 						
	9 	K 		001 	171201201 	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 	m3 	572,95 	0,70 	401,07 	20,0 	
	10 	K 		001 	171209002 	Poplatok za skladovanie - zemina akamenivo (17 05) ostatné 	m3 	572,95 	3,00 	1 718,85 	20,0 	
		O 			2 	Zakladanie 				2062,04 		
	11 	K 		011 	274313611 	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20 	m3 	22,95 	72,50 	1 663,88 	20,0 	
	12 	K 		211 	274361411 	Výstuž základových pásov zo zváraných sieti Kari 	t 	0,50 	790,00 	398,16 	20,0 	
		O 			3 	Zvislé a kompletné konštrukcie 				4442,02 		
	13 	K 		011 	311271313 	Murovanie stien -tvárnice s betónovou výplňou 	m3 	36,41 	122,00 	4442,02 	20,0 	
		O 			9 	Ostatné konštrukcie a práce-búranie 				130,62 		
	14 	K 		015 	998151111 	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov 	t 	108,85 	1,20 	130,62 	20,0 	
						výšky do 10 m 						
							Celkom				17 089,90